Jurisprudentie artikel 7:753 BW

Hoger beroep · Amsterdam · 200.299.745/01

Vertraging deeloplevering. Ontwerpverantwoordelijkheid. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op een korting op de aannemingssom. Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op termijnverlenging, schadevergoeding of vergoeding van kosten. Opdrachtnemer is tegenover opdrachtgever aansprakelijk voor vertragingsschade en…

21/00812

Meerwerk waarvoor geen prijs is bepaald. Maatstaf voor toepassing tenzij-bepaling in art. 7:755 BW. Redelijke prijs als bedoeld in art. 7:752 lid 1 BW.

Hoger beroep · Amsterdam · 200.318.703/01 en 200.318.718/01

kopje volgt.

Hoger beroep · Leeuwarden · 200.182.016/01

Aannemingsovereenkomst, algemene voorwaarden, battle of forms, meerwerk ex 7:755 of kostenverhogende omstandigheden ex 7:753, waarschuwingsplicht.

Hoger beroep · 's-Hertogenbosch · HD 200.072.368_02

Compensatieovereenkomst; karakter, tekortkoming, vervangende schadevergoeding, schuldeisersverzuim

Bodemzaak · 's-Hertogenbosch · C/01/398340 / HA ZA 23-709

Onderaannemer maakt in verband met gestelde prijsstijgingen aanspraak op bijbetaling voor uitgevoerd werk aan shelterdeuren op vliegbasis Volkel op grond van de ALIB voorwaarden en de wet (7:753 BW). Vordering afgewezen, omdat onderaannemer niet inzichtelijk heeft gemaakt dat er sprake is van een kostenverhoging:…

24/01479

Verbintenissenrecht. Aanneming van werk. Geschil tussen aannemer en opdrachtgever n.a.v. te late oplevering van eerste bouwdeel van herontwikkeld winkelcentrum (‘Mall of the Netherlands’). Contractuele korting? Vergoeding van vertragingsschade?

Eerste aanleg - enkelvoudig · Amersfoort · 10570694 \ AC EXPL 23-1376

Overeenkomst van opdracht. Gedeeltelijke toewijzing van een vordering tot betaling facturen. Ongerechtvaardigde verrijking.

Hoger beroep · Arnhem · 200.312.174

Overeenkomst tot renoveren en verduurzamen van woningen. Garantstelling ingeroepen (uitleg of garantstelling in dit geval vergelijkbaar is met Bouwgarant). Wijzigingen van aanneemwerkzaamheden staan niet in de weg aan inroepen borgstelling. Garantsteller kan zich niet beroepen op vaststellingsovereenkomsten tussen…

Hoger beroep · Amsterdam · 200.272.755/01

Verbintenissenrecht; overeenkomst tot aanneming van werk (hijswerkzaamheden); is er meerwerk verricht en is daarvoor een hogere prijs verschuldigd dan de prijs die in de overeenkomst was opgenomen? (artikel 7:755 BW); is voldaan aan de waarschuwingsplicht?

Eerste aanleg - enkelvoudig · Den Haag · C/09/664535 / HA ZA 24-327

Verbouwing woning. Aannemer aansprakelijk voor gebrekkig en niet voltooid werk. Ook bouwbegeleider is aansprakelijk jegens opdrachtgeefster wegens gebrekkig toezicht. Vernietiging aansprakelijkheidsbeperking art. 15 lid 3 DNR 2011 (o.g.v. art. 6:233 BW (onredelijk bezwarend jegens consument). Hoofdelijke…

Eerste aanleg - enkelvoudig · Rotterdam · C/10/694885 HA ZA 25-172

Tussenvonnis. Puingranulaat blijkt vervuild na sloop. Drie mogelijke oorzaken met partijen besproken. Gedaagde mag bewijzen dat zij gips gescheiden heeft afgevoerd.

Eerste aanleg - enkelvoudig · Den Haag · K/4502/12129691

Aanneming van werk. Gebrekkige dakbedekking. Vordering van onder meer vervangende schadevergoeding en terugbetaling onverschuldigde betaling toegewezen.

Bodemzaak · Amsterdam · C/13/732538 / HA ZA 23-376

BNB heeft als aannemer werkzaamheden verricht voor de bouw van winkelcentrum “The Mall of the Netherlands” in Leidschendam. Deze zaak gaat onder andere over meerwerk, bouwtijdverlenging en de kosten van vertraging. Zie uitgebreider het overzicht van het vonnis (2.1-2.2). Van de gevorderde ongeveer € 22 mln wordt…

25/02210

Bouwrecht. Aanneming van werk. Uitleg overeenkomst en deskundigenrapport.

Eerste aanleg - enkelvoudig · Utrecht · C/16/603657 / HA ZA 25-591

vernietiging verstekvonnis. Geen ontbinding, maar eenzijdige opzegging

Bodemzaak · 's-Hertogenbosch · C/01/411877 / HA ZA 25-65

Ontbinding overeenkomst adiabatisch koelsysteem met een beroep op dwaling afgewezen

Eerste aanleg - enkelvoudig · Zwolle · 11680963 \ CV EXPL 25-1420

Partij A heeft bouwwerkzaamheden verricht aan de woning en een bijgebouw van partij B In deze zaak gaat het onder meer om de vraag of partij B de factuur van partij A voor die werkzaamheden moeten betalen. Verder gaat deze zaak om de vraag of partij A zijn werkzaamheden goed heeft uitgevoerd. Partij B vinden namelijk…

Hoger beroep · Amsterdam · 200.322.334

Tussenarrest. Prijsaanpassing? Artikel 7:753 BW. Gestegen staalprijzen mogen worden doorbelast vanaf het moment dat is gewaarschuwd voor de noodzaak van een prijsverhoging. Hof vraagt nadere informatie.

Hoger beroep · Amsterdam · 200.322.334

Tussenarrest. Prijsaanpassing? Artikel 7:753 BW. Gestegen staalprijzen mogen worden doorbelast vanaf het moment dat is gewaarschuwd voor de noodzaak van een prijsverhoging. Hof vraagt nadere informatie.

Eerste aanleg - enkelvoudig · Maastricht · C/03/333914 / HA ZA 24-372

Civiel recht. Bodemzaak. Vorderingen in conventie en in reconventie. Partijen hebben een overeenkomst gesloten op grond waarvan eiseres in conventie sloopwerkzaamheden heeft verricht bij gedaagde in conventie. In conventie: eiseres in conventie is van mening dat gedaagde in conventie zich niet gehouden heeft aan…

Bodemzaak · Haarlem · 343765 / HA ZA 23-489

De rechtsverhouding tussen aannemer en projectontwikkelaar bevat niet de essentialia van een aannemingsovereenkomst. De vorderingen van de aannemer op grond van onvoorziene prijsverhogingen en meerwerk worden daarom niet beoordeeld aan de hand van de wettelijke bepalingen over aanneming van werk. Alleen de vordering…

Eerste aanleg - enkelvoudig · Almelo · 11672174 \ CV EXPL 25-718

Eiseres (v.o.f.) heeft met gedaagden een overeenkomst van aanneming van werk gesloten voor het verbouwen van de schuur/stal van gedaagden. Eiseres heeft hiervoor een offerte opgemaakt. Het geoffreerde bedrag is naar het oordeel van de kantonrechter een richtprijs. Als uitgangspunt geldt dat eiseres de richtprijs met…

Bodemzaak · Breda · C/02/427379 / HA ZA 24-565 (E)

Aannemer vordert betaling van facturen op basis van de aannemingsovereenkomst.

Eerste aanleg - enkelvoudig · Rotterdam · C/10/686932 / HA ZA 24-853

Aannemingsgeschil over prefab aanbouw. Gedeeltelijke toewijzing van gevorderde (vervangende) schadevergoeding.

Eerste aanleg - enkelvoudig · Zwolle · 11471157 \ CV EXPL 24-4626

Partijen hebben een aannemingsovereenkomst gesloten en hebben een geschil over de eindafrekening. De eindafrekening bevat posten aan meerwerk, posten die bestaan uit overschrijdingen van een richtprijs en posten die verband houden met kostenverhogende omstandigheden. Een deel van de meerwerkposten wordt toegewezen,…

Hoger beroep · 's-Hertogenbosch · 200.331.924_01

Tekortkoming vennootschap in de nakoming van aannemingsovereenkomsten. Bestuurdersaansprakelijkheid, artikel 6:162 BW. Geen persoonlijk ernstig verwijt aan de bestuurder.

Eerste aanleg - enkelvoudig · Zwolle · C/08/307282 / HA ZA 23-464

Vervolg op ECLI:NL:RBOVE:2024:7034. Geen aannemingsovereenkomst op regiebasis of vaste aanneemsom. Aannemer heeft richtprijs afgegeven en moet in rekening gebrachte kosten nader toelichten en onderbouwen. Ook moet hij deel werkzaamheden nog uitvoeren en gebreken herstellen.

Hoger beroep kort geding · Den Haag · 200.342.448/01

Opheffing conservatoir beslag. Maatstaf beoordeling in kort geding. Consequentie herbegroting vordering.

Eerste aanleg - enkelvoudig · Lelystad · 579725

Tussenvonnis. Aanneming van werk. Gebreken en vervangende schadevergoeding. Gevolgschade. Partijen moeten zich nader uitlaten over de vervangende schadevergoeding, de gevolgschade en de door opdrachtgever gedane betalingen.