Zoekresultaten

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|25 januari 2022|ECLI:NL:GHARL:2022:572

Aanneming van werk; waarschuwingsplicht ex art. 7:755 BW, oplevering (art. 7:758 BW), vervolg op: ECLI:NL:GHARL:2019:10171. GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Arnhem afdeling civiel recht, handel zaaknummer gerechtshof … daarvoor is/zijn gewaarschuwd. Vooropgesteld wordt dat de aannemer de opdrachtgever op grond van artikel 7:755 BW tijdig dient te waarschuwen. Door de informatie over de noodzaak van prijsverhoging als gevolg

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|10 december 2013|ECLI:NL:GHARL:2013:9440

niet tijdig heeft gewezen op de noodzaak van prijsverhoging als gevolg van meerwerk. (art 7:755 BW) GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Leeuwarden afdeling civiel recht zaaknummer gerechtshof 200.106.022/01 (zaaknummer rechtbank Leeuwarden

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|30 september 2014|ECLI:NL:GHARL:2014:7523

werkzaamheden - extra aangetroffen sloopafval in de kelder/kruipruimte? Schending van de in artikel 7:755 BW neergelegde waarschuwingsplicht? GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Leeuwarden afdeling civiel recht zaaknummer gerechtshof 200.126.067/01 (zaaknummer rechtbank Noord … bewijsopdracht die de rechtbank aan [appellante] heeft verstrekt, berust op het bepaalde in artikel 7:755 BW, te weten: "In geval van voor de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|15 juni 2021|ECLI:NL:GHARL:2021:5880

vordering tot nakoming van de aannemingsovereenkomst niet toewijsbaar was vanwege de meerwerkregeling (art. 7:755 BW), al dan niet een vordering uit ongerechtvaardigde verrijking uitsluit (vgl. ECLI:NL:HR:2016:2729). GERECHTSHOF … situatie als de onderhavige zou de wettelijke eisen voor de verschuldigdheid van meerwerk (artikel 7:755 BW) uithollen, aldus de rechtbank. In het tussenarrest heeft het hof overwogen dat het feit

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|24 september 2013|ECLI:NL:GHARL:2013:7180

Aanneming van werk. In casu sprake van meerwerk als bedoeld in 7:755 BW. De aanspraak op vergoeding is vervallen omdat de aannemer de waarschuwingsplicht niet is nagekomen. GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie … vooraf met dat meerwerk heeft ingestemd ontslaat [geïntimeerde] echter niet van haar uit artikel 7:755 BW voortvloeiende verplichting om, op straffe van verval van haar aanspraak op vergoeding, de opdrachtgever tijdig

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|26 april 2016|ECLI:NL:GHARL:2016:3347

Meerwerk niet toewijsbaar omdat niet is voldaan aan de eisen van artikel 7:755 BW. Ook niet met een beroep op ongerechtvaardigde verrijking. GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Leeuwarden afdeling civiel recht, handel … voortvloeiende prijsverhoging, dan wel dat [appellant] die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen (artikel 7:755 BW). Daarmee is niet voldaan aan de vereisten om (op de primaire grondslag) betaling van meerwerk

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|6 december 2016|ECLI:NL:GHARL:2016:9854

Afwijzing vordering tot betaling van meerwerk omdat niet voldaan is aan artikel 7:755 BW. Geen sprake van ongerechtvaardigde verrijking. GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Leeuwarden afdeling civiel recht, handel zaaknummer gerechtshof … grief II heeft overwogen, dienen deze werkzaamheden te worden gekwalificeerd als meerwerk. Ingevolge artikel 7:755 BW, een bepaling van dwingend recht, kan een aannemer in geval van door de opdrachtgever gewenste

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|16 februari 2016|ECLI:NL:GHARL:2016:1181

gewenste toevoegingen ten opzichte van het overeengekomen werk tot een prijsverhoging zouden leiden. Artikel 7:755 BW. GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Leeuwarden afdeling civiel recht, handel zaaknummer gerechtshof 200.134.057/01 (zaaknummer rechtbank … gedeclareerde meerwerkzaamheden nimmer overeenkomstig artikel 9 lid 2 van de AVIC, alsmede artikel 7:755 BW heeft gewezen op daaruit voortvloeiende prijsverhogingen. Voorts handhaaft hij zijn verweer dat meerwerk boven een bedrag

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|7 november 2023|ECLI:NL:GHARL:2023:10145

verbouwing van een woning. Heeft aannemer rechtsgeldig opgeschort? Opdracht tot meerwerk. Waarschuwingsplicht artikel 7:755 BW. Vernietiging vonnis. GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Leeuwarden, afdeling civiel zaaknummer gerechtshof 200.314.875/01 zaaknummer rechtbank Midden … hieruit volgens hem voortvloeiende betalingsverplichting van [appellant] . 4.3 Meerwerk is geregeld in artikel 7:755 BW: als de opdrachtgever toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk wil (meerwerk), dan kan de aannemer

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|28 april 2020|ECLI:NL:GHARL:2020:3373

BW (verhoging kostprijs). In hoger beroep wenst Bos zich tevens te beroepen op artikel 7:755 BW (meerwerk). 4.2 Klok heeft geen bezwaar gemaakt tegen deze eiswijziging. Het hof ziet ook geen … heeft Bos tevens de grondslag van zijn vordering aangevuld met een beroep een artikel 7:755 BW. Grief II is gericht tegen een door de rechtbank in randnummer 2.6 van het tussenvonnis

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|16 juli 2024|ECLI:NL:GHARL:2024:4683

stelt zich op het standpunt dat [appellant] hem daarvoor op de voet van artikel 7:755 BW niet tijdig heeft gewaarschuwd. Verder wijst [geïntimeerde] erop dat het achteraf in rekening brengen … betaald. 4.19 Het hof stelt voorop dat op grond van de hoofdregel in artikel 7:755 BW [appellant] als aannemer [geïntimeerde] als de opdrachtgever er vooraf op moet wijzen dat door

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|25 augustus 2026|ECLI:NL:GHARL:2026:5471

Overig handel. Overeenkomst tot aanneming van werk. Facturen terecht onbetaald gelaten: som betalingen overtreft verschuldigde bedrag. Rechtsgeldige partiële ontbinding door opdrachtgever wegens onterechte opschorting opdrachtnemer in verband met uitblijvende betaling. Verbintenis tot ongedaanmaking (art. 6:271 BW) en…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|27 augustus 2024|ECLI:NL:GHARL:2024:5445

BW. Het hof overweegt hiertoe als volgt. 2.8. Uit artikel 7:755 BW volgt dat wanneer sprake is van een door de opdrachtgever gewenste toevoeging of verandering in het overeengekomen werk … bepaling geldt dan de speciale (en ten opzichte van de algemene regel van artikel 7:755 BW: strengere) eis dat de Biomontage vóór het wijzigen/uitbreiden van de oorspronkelijke opdracht aan [de consument

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|31 juli 2018|ECLI:NL:GHARL:2018:6953

beroep heeft Cornal als verweer aangevoerd dat Ubink niet aan haar waarschuwingsplicht uit artikel 7:755 BW heeft voldaan. Cornal betwist in hoger beroep voorts de juistheid van de eindafrekening alsmede … derhalve of sprake is van meerwerk dat voor vergoeding in aanmerking komt. 2.18 Artikel 7:755 BW bepaalt dat in geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|19 september 2025|ECLI:NL:GHARL:2025:5736

Instaltech in eerste aanleg heeft gevoerd op grond van de artt. 7:754 en 7:755 BW. Instaltech heeft onvoldoende gesteld op grond waarvan deze artikelen toepassing kunnen vinden. Zij heeft niet … wisten dat het een schatting was. Er is ook geen sprake van in art. 7:755 BW bedoelde toevoegingen of veranderingen in de opdracht (met uitzondering van de twee kolken die echter

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|15 februari 2022|ECLI:NL:GHARL:2022:1134

realiseren van een hoofdaansluiting een prijsverhoging mee zou brengen in de zin van artikel 7:755 BW. 4.4 Voor de vraag of sprake was van afgesproken meerwerk in de zin van artikel … 7:755 BW geldt dat het moet gaan om door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen en dat de aannemer slechts dan een verhoging van de prijs kan vorderen, wanneer

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|2 februari 2016|ECLI:NL:GHARL:2016:677

geschil wordt beheerst door artikel 7:753 BW (kostenverhogende omstandigheden) en niet door artikel 7:755 BW (meerwerk). Verder heeft de kantonrechter, in de kern samengevat, overwogen dat [appellant1] niet heeft voldaan … reikwijdte van artikel 7:753 BW (en niet onder de reikwijdte van artikel 7:755 BW, dat betrekking heeft op verhoging van de aanneemsom met meerwerk). 6.6 Uit het bepaalde

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|29 september 2015|ECLI:NL:GHARL:2015:7330

appellant] tijdig heeft gewezen op de noodzaak van prijsverhogingen zoals bedoeld in artikel 7:755 BW en dat [appellant] derhalve alleen recht heeft op betaling van meerwerk voor zover [geïntimeerde 1] daartegen … hogere prijs tot gevolg hebben. Dit is een strengere eis dan die artikel 7:755 BW stelt, aangezien volgens dit wetsartikel meerwerk mondeling kan worden overeengekomen, terwijl de aannemer een verhoging

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|7 oktober 2025|ECLI:NL:GHARL:2025:6169

Osnabrugge terecht aangevoerd dat deze posten geen meerwerk betreffen in de zin van artikel 7:755 BW, omdat ten opzichte van de Technische Omschrijving geen sprake is van door de opdrachtgever gewenste … analogie met artikel 7:752 lid 2 BW, 7:753 lid 3 BW en 7:755 BW aangenomen waarschuwingsplicht is mede afhankelijk van de vraag in hoeverre de opdrachtgever zelf inzicht

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|23 augustus 2022|ECLI:NL:GHARL:2022:7332

heeft gewaarschuwd dat zij meerwerk in rekening zou brengen en voor welk bedrag (artikel 7:755 BW). 6.4. Het hof onderschrijft het oordeel van de rechtbank hierover. Het hof verwijst naar … omvang van de prijsverhoging dan wel de (concreet) te verwachten meerkosten. Art. 7:755 BW bepaalt immers alleen dat de opdrachtgever de noodzaak van een prijsverhoging uit zichzelf had moeten begrijpen. Zoals