5 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Civiel recht overigEerste aanleg - enkelvoudigVordering tot vergoeding van koerswijzigingsschade (artikel 6:125 BW) toegewezen. De over de…
Rechtbank Amsterdam|23 februari 2022|ECLI:NL:RBAMS:2022:848
Vordering tot vergoeding van koerswijzigingsschade (artikel 6:125 BW) toegewezen. De over de koerswijzigingsschade gevorderde wettelijke rente eveneens toegewezen. De beroepen van gedaagde op gezag van gewijsde, verjaring, eigen schuld en matiging slagen niet.
- Civiel recht overigEerste aanleg - meervoudigDe zaak betreft een onder-onder-aannemingsovereenkomst met betrekking tot de bouw van Pier A van Schiphol…
Rechtbank Amsterdam|24 augustus 2022|ECLI:NL:RBAMS:2022:4985
De zaak betreft een onder-onder-aannemingsovereenkomst met betrekking tot de bouw van Pier A van Schiphol. Nadat de hoofdaannemingsovereenkomst is beëindigd is ook de onderaannemings- en vervolgens de onder-onder-aannemingsovereenkomst beëindigd. In geschil was welke contractuele beëindigingsgrond aan die laatste…
- VerbintenissenrechtEerste aanleg - enkelvoudigDoor overschrijding van de fatale oplevertermijn is de aannemer een bedongen boete verschuldigd, maar de…
Rechtbank Amsterdam|26 oktober 2022|ECLI:NL:RBAMS:2022:6141
Door overschrijding van de fatale oplevertermijn is de aannemer een bedongen boete verschuldigd, maar de vertragende invloed van de coronapandemie doet afbreuk aan de strekking van de boete als prikkel tot nakoming. De boete wordt gematigd.
- Civiel recht overigEerste aanleg - enkelvoudigLekkage in een uitbouw door slechte staat van het dak en door het aanleggen van een dakterras door de…
Rechtbank Amsterdam|13 juli 2022|ECLI:NL:RBAMS:2022:4002
Lekkage in een uitbouw door slechte staat van het dak en door het aanleggen van een dakterras door de bovenbuurman. Aansprakelijk zijn de verkoper van de woning ogv non-conformiteit (het dak had deze gebreken niet mogen hebben) en de bovenbuurman ogv OD.
- OndernemingsrechtEerste aanleg - enkelvoudigUitleg Parent Company Guarantee (PCG) brengt mee dat moedermaatschappij na faillissement dochtervennootschap…
Rechtbank Amsterdam|24 augustus 2022|ECLI:NL:RBAMS:2022:5113
Uitleg Parent Company Guarantee (PCG) brengt mee dat moedermaatschappij na faillissement dochtervennootschap gehouden is huurtermijnen te voldoen totdat de verhuurder nieuwe huurovereenkomsten is aangegaan. Er is in de PCG geen verplichting voor de moedermaatschappij overeengekomen een negatief huurverschil of kosten…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.