3 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Civiel recht overigBodemzaakUitleg logistieke dienstverleningsovereenkomst (Haviltex) en proportionaliteit opschorting…
Rechtbank Oost-Brabant|17 april 2024|ECLI:NL:RBOBR:2024:1567
Uitleg logistieke dienstverleningsovereenkomst (Haviltex) en proportionaliteit opschorting dienstverleningswerkzaamheden (6:262 BW). De
- Civiel recht overigBodemzaakOnderaannemer heeft geen retentierecht blijkens contract. Vordering ook toegewezen jegens opdrachtgever.
Rechtbank Rotterdam|22 juli 2013|ECLI:NL:RBROT:2013:6587
zekerheid te stellen voor het overige deel, zodat het retentierecht van Ada vervalt (art. 6:55 BW). 3.3. Ook een stalen bus ter waarde van circa € 26.000,- en een aantal certificaten
- VerbintenissenrechtBodemzaakAanneming van werk. Grote vertraging in oplevering nieuwbouwcomplex. Partijen zijn een vertragingsboete…
Rechtbank Den Haag|13 september 2023|ECLI:NL:RBDHA:2023:14404
Aanneming van werk. Grote vertraging in oplevering nieuwbouwcomplex. Partijen zijn een vertragingsboete overeengekomen van € 2.500 per dag, tot maximaal 5% van de prijs. Dit boetebeding is een gefixeerde schadevergoeding, en geen zuiver boetebeding (uitleg boetebeding). Wel kent de rechtbank aanvullende…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.