4 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Civiel recht overigHoger beroepTussenarrest. Aanneemzaak over paardenstal. Bouwtijdoverschrijding: bouwvak leidt niet tot uitstel van…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|30 mei 2023|ECLI:NL:GHARL:2023:4517
begonnen voor verstrijken bouwtijd. Geen opschortingsrecht van aannemer, vanwege schuldeisersverzuim aannemer door overschrijding bouwtermijn (6:54 BW en 6:59 BW). Beroep op beperking aansprakelijkheid aannemer vanwege oplevering afgewezen (7:758 leden
- VerbintenissenrechtVerbintenissenrecht; aanneming van werk. Procesrecht. Opschorting. Schuldeisersverzuim. Verrekening. Art. 24…
Parket bij de Hoge Raad|3 maart 2023|ECLI:NL:PHR:2023:257
Verbintenissenrecht; aanneming van werk. Procesrecht. Opschorting. Schuldeisersverzuim. Verrekening. Art. 24 Rv. Art. 419 lid 3 Rv.
- Civiel recht overigEerste aanleg - enkelvoudigCiviel recht. Bodemprocedure. Geschil tussen twee zakelijke partijen over de nakoming van verplichtingen op…
Rechtbank Limburg|1 november 2023|ECLI:NL:RBLIM:2023:6462
Civiel recht. Bodemprocedure. Geschil tussen twee zakelijke partijen over de nakoming van verplichtingen op grond van de koopovereenkomst. Vorderingen in conventie afgewezen. Vorderingen in reconventie gedeeltelijk toegewezen. Tekortkoming. Verrekening. Schuldeisersverzuim. Opschorting. Verwijzing naar…
- VerbintenissenrechtEerste aanleg - enkelvoudigBouwzaak. Opschorting en verzuim. Oordeel na deskundigenbericht
Rechtbank Gelderland|20 december 2023|ECLI:NL:RBGEL:2023:7014
Bouwzaak. Opschorting en verzuim. Oordeel na deskundigenbericht
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.