20 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Civiel recht overigHoger beroepTussenarrest. Aanneemzaak over paardenstal. Bouwtijdoverschrijding: bouwvak leidt niet tot uitstel van…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|30 mei 2023|ECLI:NL:GHARL:2023:4517
Geen opschortingsrecht van aannemer, vanwege schuldeisersverzuim aannemer door overschrijding bouwtermijn (6:54 BW en 6:59 BW). Beroep op beperking aansprakelijkheid aannemer vanwege oplevering afgewezen (7:758 leden 1 en 3 BW … geen beroep mag doen op opschorting, wanneer hij in schuldeisersverzuim verkeert. Uit artikel 6:59 BW volgt dat PB in schuldeiserverzuim komt, wanneer hij door aan hemzelf toe te rekenen omstandigheden niet
- VerbintenissenrechtBodemzaakIncasso factuurbedrag herinspectie zonnepaneelsysteem. Ontbindings- en dwalingsverweer slaagt niet.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant|26 juli 2023|ECLI:NL:RBZWB:2023:5546
overeenkomst wegens dwaling. Herbax heeft verder aangevoerd, onder verwijzing naar artikel 6:58 en 6:59 BW, dat EUC in schuldeisersverzuim verkeert doordat zij haar verplichtingen onder de overeenkomst niet is nagekomen … haar zijde is opgekomen. Op deze wijze is dus geen schuldeiserverzuim ontstaan. 4.19 Artikel 6:59 BW bepaalt dat een schuldeiser ook in verzuim komt, wanneer hij ten gevolge
- Civiel recht overigHoger beroepTotstandkoming overeenkomsten van koop en aanneming van werk. Opschorting en schuldeisersverzuim.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|2 mei 2023|ECLI:NL:GHARL:2023:3700
herstel-) verbintenissen te hebben opgeschort en meent dat [appellant] op de voet van artikel 6:59 BW in schuldeisersverzuim is komen te verkeren. Het hof volgt Service Direct daarin. Gegeven het feit
- Civiel recht overigHoger beroepAanneming van werk. Waar “hokt” de nakoming het eerst? Vervangende schadevergoeding.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|24 januari 2023|ECLI:NL:GHSHE:2023:181
hebben beroepen. Als gevolg van die opschorting is ATS direct in schuldeisersverzuim geraakt (art. 6:59 BW). 3.25. Bij die stand van zaken behoeft de subsidiaire stellingname van [appellanten] dat de opschorting
- Civiel recht overigEerste aanleg - enkelvoudigGeschil tussen VvE en appartementseigenaar. De eigenaar dient de VvE achterstallige bijdragen te betalen; de…
Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten|8 augustus 2023|ECLI:NL:OGEAM:2023:101
beroept zich in dezen op haar opschortingsbevoegdheid ex art. 6:52 jo 6:59 BW. Ten slotte stelt SH dat de jaarlijkse vergaderingen van LABC d.d. 29 maart
- Civiel recht overigHuurrecht. Opschorting door verhuurder naar aanleiding van betalingsachterstand. Vervanging van de sloten…
Parket bij de Hoge Raad|22 december 2023|ECLI:NL:PHR:2023:1204
opgeschorte duurverplichting voor het verleden niet meer mogelijk is, maar uit art. 6:59 BW volgt dat dit voor rekening komt van de partij die tot de opschorting aanleiding heeft gegeven
- Civiel recht overigHoger beroepAanneming van werk. De opdrachtgever vordert schadevergoeding. Volgens de opdrachtgever heeft de aannemer de…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|5 september 2023|ECLI:NL:GHARL:2023:7449
haar (herstel)verbintenissen te hebben opgeschort zodat [geïntimeerde] (op de voet van artikel 6:59 BW) in schuldeisersverzuim is komen te verkeren. Het hof volgt Window Plus daar niet in. Window Plus
- VerbintenissenrechtHoger beroepTen gevolge van het (terecht) buitengerechtelijk ontbinden van de huurkoopovereenkomst door geïntimeerde zijn…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|30 mei 2023|ECLI:NL:GHSHE:2023:1754
Ten gevolge van het (terecht) buitengerechtelijk ontbinden van de huurkoopovereenkomst door geïntimeerde zijn er ongedaanmakingsverbintenissen ontstaan. Het in dat kader gedane verrekeningsverweer door appellant slaagt.
- Civiel recht overigEerste aanleg - enkelvoudigNon-conformiteit; verweer dat niet tijdig is geklaagd in de zin van artikel 7:23 BW gepasseerd…
Rechtbank Limburg|16 augustus 2023|ECLI:NL:RBLIM:2023:4868
betekenen dat Mortelcentrales daardoor zelf in verzuim is komen te verkeren (artikel 6:59 BW) en TNM om die reden geen wettelijke handelsrente verschuldigd is over het tijdsvlak na 11 juni
- VerbintenissenrechtHoger beroepaansprakelijkheid voor schade aan rivieroever, met in stand lating verwijzing naar de schadestaatprocedure.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|25 april 2023|ECLI:NL:GHSHE:2023:1305
bedoeld in artikel 6:58 BW. Dat schuldeisersverzuim rechtvaardigt op grond van artikel 6:59 BW een beroep op opschorting. Bovendien maakt het schuldeisersverzuim van Schmidbauer een einde aan een (eventueel) verzuim
- VerbintenissenrechtBodemzaakGeschil over de ontbinding van een overeenkomst tot de bouw en levering van een tiny house. Uitleg van de…
Rechtbank Zeeland-West-Brabant|15 november 2023|ECLI:NL:RBZWB:2023:8108
Geschil over de ontbinding van een overeenkomst tot de bouw en levering van een tiny house. Uitleg van de overeenkomst (Haviltex): wat is er over de afwerking van het tiny house afgesproken? Bewijsopdracht aan eiseres.
- VerbintenissenrechtEerste aanleg - enkelvoudigOvereenkomst van aanneming van werk; verbouwing woning. Klachten over deugelijkheid van het werk. Geen…
Rechtbank Rotterdam|27 september 2023|ECLI:NL:RBROT:2023:9057
Overeenkomst van aanneming van werk; verbouwing woning. Klachten over deugelijkheid van het werk. Geen redelijke mogelijkheid tot herstel geboden (artikel 7:759 BW). Schuldeisersverzuim. Aannemer is gerechtigd om af te rekenen naar de stand van het werk.
- Civiel recht overigEerste aanleg - enkelvoudigEiser heeft gedaagde ingeschakeld om werkzaamheden in zijn appartement te verrichten. De…
Rechtbank Rotterdam|15 november 2023|ECLI:NL:RBROT:2023:10954
Eiser heeft gedaagde ingeschakeld om werkzaamheden in zijn appartement te verrichten. De aannemingsovereenkomst is door eiser ontbonden, omdat gedaagde de planning heeft gehaald. Aan bod komt onder meer de aannemingsovereenkomst, schuldeisersverzuim, de terugbetalingsverplichting en de berekening van de…
- Civiel recht overigHuurrecht. Huurder stelt zich ten onrechte op het standpunt gesteld dat was overeengekomen dat de…
Parket bij de Hoge Raad|22 december 2023|ECLI:NL:PHR:2023:1196
opgeschorte duurverplichting voor het verleden niet meer mogelijk is, maar uit art. 6:59 BW volgt dat dit voor rekening komt van de partij die tot de opschorting aanleiding heeft gegeven
- Civiel recht overigBodemzaakOvereenkomst van opdracht voor ontwikkeling van app (mobiele softwareapplicatie voor een digitale…
Rechtbank Oost-Brabant|2 augustus 2023|ECLI:NL:RBOBR:2023:4217
nakomt. Uw cliënte is op grond van het bepaalde in artikel 6:58 en/of 6:59 BW in verzuim.” 2.23. Bij e-mail van 1 april 2020 bericht de advocaat van [gedaagde
- VerbintenissenrechtEerste aanleg - enkelvoudigAannemingsovereenkomst. Ontbinding? Wie als eerst in verzuim? Bespreking facturen. Richtprijs/stelpost…
Rechtbank Amsterdam|12 april 2023|ECLI:NL:RBAMS:2023:2206
Aannemingsovereenkomst. Ontbinding? Wie als eerst in verzuim? Bespreking facturen. Richtprijs/stelpost. Meerwerk. Stelplicht en bewijslast. Facturen onterecht onbetaald gelaten. Opdrachtgever in verzuim. Conclusie: aannemer terecht werk opgeschort.
- VerbintenissenrechtEerste aanleg - enkelvoudigRecht op vergoeding na einde samenwerkingsovereenkomst door opzegging? Uitleg contractuele bepaling. Partijen…
Rechtbank Gelderland|15 maart 2023|ECLI:NL:RBGEL:2023:1381
Recht op vergoeding na einde samenwerkingsovereenkomst door opzegging? Uitleg contractuele bepaling. Partijen verschillen daarin van mening. Rechtbank volgt geen van partijen daarin en legt de betreffende bepaling zelf anders uit.
- Civiel recht overigBodemzaakkeuze tussen bemiddeling, expeditie en vervoer en de gevolgen van deze keuze. Partijen mogen zich uitlaten…
Rechtbank Oost-Brabant|12 april 2023|ECLI:NL:RBOBR:2023:1808
keuze tussen bemiddeling, expeditie en vervoer en de gevolgen van deze keuze. Partijen mogen zich uitlaten over de hoogte van de (eventuele) schadevergoeding.
- VerbintenissenrechtEerste aanleg - enkelvoudigOvereenkomst voor marketingwerkzaamheden, beoordeling contractspartijen en inhoud overeenkomst, opschorting…
Rechtbank Gelderland|3 augustus 2023|ECLI:NL:RBGEL:2023:4401
Overeenkomst voor marketingwerkzaamheden, beoordeling contractspartijen en inhoud overeenkomst, opschorting, verzuim, ontbinding, ongedaan makingsverbintenissen, auteursrechtinbreuk, waarheids- en substantiëringsplicht, volledige proceskosten
- VerbintenissenrechtEerste aanleg - enkelvoudigBouwzaak. Opschorting en verzuim. Oordeel na deskundigenbericht
Rechtbank Gelderland|20 december 2023|ECLI:NL:RBGEL:2023:7014
Bouwzaak. Opschorting en verzuim. Oordeel na deskundigenbericht
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.